Análisis de las causas cualitativas del probable retraso en la ejecución del proyecto Troncal de los Andes debido a una inadecuada gestión ambiental
La investigación "Análisis de las causas cualitativas del probable retraso en la ejecución del proyecto Troncal de los Andes debido a una inadecuada gestión ambiental" se enfoca en estudios que realizaron varias entidades y personas para determinar si un cuerpo de agua por el cual cruza el...
- Autores:
-
Súa Carvajal, Zulma Katerine
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/41448
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/41448
- Palabra clave:
- GESTION AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
CONSTRUCCION DE CARRETERAS
Environmental Management
Environmental impact
Environmental licensing
Troncal de los Andes
Gestión ambiental
Impacto ambiental
Licenciamiento ambiental
Troncal de los Andes
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
| id |
UNIMILTAR2_58c78fd370ee1b184e7ea0d741839f94 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/41448 |
| network_acronym_str |
UNIMILTAR2 |
| network_name_str |
Repositorio UMNG |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Análisis de las causas cualitativas del probable retraso en la ejecución del proyecto Troncal de los Andes debido a una inadecuada gestión ambiental |
| dc.title.translated.spa.fl_str_mv |
Analysis of the qualitative causes of the probable delay in the execution of the Troncal de los Andes project due to inadequate environmental management |
| title |
Análisis de las causas cualitativas del probable retraso en la ejecución del proyecto Troncal de los Andes debido a una inadecuada gestión ambiental |
| spellingShingle |
Análisis de las causas cualitativas del probable retraso en la ejecución del proyecto Troncal de los Andes debido a una inadecuada gestión ambiental GESTION AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCION DE CARRETERAS Environmental Management Environmental impact Environmental licensing Troncal de los Andes Gestión ambiental Impacto ambiental Licenciamiento ambiental Troncal de los Andes |
| title_short |
Análisis de las causas cualitativas del probable retraso en la ejecución del proyecto Troncal de los Andes debido a una inadecuada gestión ambiental |
| title_full |
Análisis de las causas cualitativas del probable retraso en la ejecución del proyecto Troncal de los Andes debido a una inadecuada gestión ambiental |
| title_fullStr |
Análisis de las causas cualitativas del probable retraso en la ejecución del proyecto Troncal de los Andes debido a una inadecuada gestión ambiental |
| title_full_unstemmed |
Análisis de las causas cualitativas del probable retraso en la ejecución del proyecto Troncal de los Andes debido a una inadecuada gestión ambiental |
| title_sort |
Análisis de las causas cualitativas del probable retraso en la ejecución del proyecto Troncal de los Andes debido a una inadecuada gestión ambiental |
| dc.creator.fl_str_mv |
Súa Carvajal, Zulma Katerine |
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Guillén Pinto, Alexander Antonio |
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Súa Carvajal, Zulma Katerine |
| dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
GESTION AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCION DE CARRETERAS |
| topic |
GESTION AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCION DE CARRETERAS Environmental Management Environmental impact Environmental licensing Troncal de los Andes Gestión ambiental Impacto ambiental Licenciamiento ambiental Troncal de los Andes |
| dc.subject.keywords.spa.fl_str_mv |
Environmental Management Environmental impact Environmental licensing Troncal de los Andes |
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Gestión ambiental Impacto ambiental Licenciamiento ambiental Troncal de los Andes |
| description |
La investigación "Análisis de las causas cualitativas del probable retraso en la ejecución del proyecto Troncal de los Andes debido a una inadecuada gestión ambiental" se enfoca en estudios que realizaron varias entidades y personas para determinar si un cuerpo de agua por el cual cruza el trazado original de la Troncal de los Andes, una de las cuatro unidades funcionales que conforman la Concesión Accesos Norte de la ciudad de Bogotá (AcceNorte), podría ser catalogado como humedal y qué implicaciones tendría en la ejecución del proyecto vial. Así mismo, incluye un pequeño análisis de las inconsistencias que hay en el proceso de licenciamiento ambiental en Colombia, como es el caso de estudios previos incompletos o ausencia de verificación de la información presentada en los estudios de impacto ambiental, antes de emitir la viabilidad de los proyectos. |
| publishDate |
2022 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2022-09-14T16:58:34Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2022-09-14T16:58:34Z |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2022-04-08 |
| dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
| dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.coar.*.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10654/41448 |
| dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
instname:Universidad Militar Nueva Granada |
| dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional Universidad Militar Nueva Granada |
| dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
repourl:https://repository.unimilitar.edu.co |
| url |
http://hdl.handle.net/10654/41448 |
| identifier_str_mv |
instname:Universidad Militar Nueva Granada reponame:Repositorio Institucional Universidad Militar Nueva Granada repourl:https://repository.unimilitar.edu.co |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Accenorte S.A.S. (15 de Diciembre de 2021). Avances del proyecto. Obtenido de AcceNorte: https://accenorte.com/estado-de-la-via/avances-del-proyecto Accenorte S.A.S. (15 de Diciembre de 2021). Descripción del proyecto. Obtenido de AcceNorte: https://accenorte.com/nosotros/descripcion-del-proyecto Accenorte S.A.S. (16 de Marzo de 2022). ¿Quiénes somos? Obtenido de AcceNorte: https://accenorte.com/nosotros/quienes-somos Ambientum. (25 de 03 de 2022). El ecosistema natural. Obtenido de Ambientum: https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/natura/el_ecosistema_natural.asp ANI. (2022). Contrato de Concesión bajo el esquema de APP. Obtenido de Agencia Nacional de Infraestructura: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/hiring/21732/396//contrato_parte_general_ya.pdf ANLA. (5 de Diciembre de 2018). Troncal de los Andes no afecta humedales del norte de Bogotá. Obtenido de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: https://www.anla.gov.co/ ANLA. (2019). Licencia Ambiental Subdirección de Evaluación y Seguimiento. Obtenido de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: https://www.anla.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/licencia-ambiental ANLA. (22 de Febrero de 2022). ABC del Licenciamiento. Obtenido de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: https://www.anla.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/abc-del-licenciamiento-ambiental ANLA. (2022). Procedimiento para la liquidación por el servicio de evaluación. Obtenido de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: http://portal.anla.gov.co/documentos/tramites_servicios/Anexo_Liquidaci%C3%B3n_por_concepto_de_Servicio_de_Evaluaci%C3%B3n.pdf ANLA. (04 de Marzo de 2022). Tribunal Administrativo de Cundinamarca levantó parcialmente medida provisional para troncal de Los Andes. Obtenido de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: https://www.anla.gov.co/noticias/2106-tribunal-administrativo-de-cundinamarca-levanto-parcialmente-medida-provisional-para-troncal-de-los-andes Clavijo, S. (9 de Junio de 2021). Infraestructura y concesiones: AVANCES Y DESAFÍOS. Obtenido de Cámara Colombiana de la Infraestructura: https://infraestructura.org.co/infraestructura-y-concesiones-avances-y-desafios Cormagdalena. (2022). Diques o jarillón. Obtenido de Cormagdalena: http://dc02eja.cormagdalena.gov.co/index.php?idcategoria=762 Delgado, P. (19 de Marzo de 2021). ¿Luz al final de la Troncal de los Andes? Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/economia/luz-al-final-de-la-troncal-de-los-andes-article/ Delgado, P. (27 de Marzo de 2021). En la Troncal de los Andes no hay un humedal: CAR. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/economia/en-la-troncal-de-los-andes-no-hay-un-humedal-car-article/ Delgado, P. (17 de Marzo de 2021). La Troncal de los Andes de Chía tendrá nuevo trazado. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/economia/la-troncal-de-los-andes-de-chia-tendra-nuevo-trazado-article/ Delgado, P. (25 de Marzo de 2021). Tribunal de Cundinamarca suspendió la licencia ambiental de la Troncal de los Andes. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/economia/tribunal-de-cundinamarca-suspendio-la-licencia-ambiental-de-la-troncal-de-los-andes-article/ Delgado, P. (14 de Febrero de 2021). Troncal de los Andes: La historia sin fin. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/economia/troncal-de-los-andes-la-historia-sin-fin-article/ Delgado, P. (16 de Febrero de 2021). Troncal de los Andes: un pulso esencial. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/economia/troncal-de-los-andes-un-pulso-esencial-article/ El Espectador. (27 de Febrero de 2021). El debate ambiental por la Troncal de los Andes. Obtenido de El Espectador: https://www.youtube.com/watch?v=EeXAjvhVahQ El País. (13 de Febrero de 2020). Colombia: Vía Mulaló - Loboguerrero sigue atascada por licencia ambiental. Obtenido de Carreteras Panamericanas: https://www.carreteras-pa.com/noticias/colombia-via-mulalo-loboguerrero-sigue-atascada-por-licencia-ambiental/ El País. (17 de Agosto de 2021). Vía Mulaló - Loboguerrero reduciría viaje entre Cali y Buenaventura en una hora. Obtenido de El País.com.co: https://www.elpais.com.co/valle/via-mulalo-loboguerrero-reduciria-viaje-entre-cali-y-buenaventura-en-una-hora.html El Tiempo. (17 de Septiembre de 2019). Falta comprar un predio clave para la troncal de los Andes. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/bogota/falta-comprar-un-predio-clave-para-la-troncal-de-los-andes-en-chia-411954 El Tiempo. (20 de Agosto de 2021). Concesión de la vía Mulaló - Loboguerrero pidió liquidar el contrato. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/por-que-pidieron-la-liquidacion-de-contrato-de-via-mulalo-loboguerrero-612012 INVIAS. (27 de Diciembre de 2021). Estado de la Red Vial. Obtenido de Instituto Nacional de Vías: https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-principal/57-estado-de-la-red-vial Londoño, S. (16 de Abril de 2017). Diez proyectos de 4G, frenados por retraso en inicio de obras. Obtenido de Portafolio: https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/diez-proyectos-de-4g-frenados-por-retraso-en-inicio-de-obras-504988 Marín, A. (15 de Septiembre de 2016). Restricción de tractomulas en Chía generaría caos en Bogotá. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/bogota/restriccion-de-tractomulas-en-chia-generaria-caos-en-bogota-article-655044/ Marín, A. (21 de Febrero de 2019). Sin todos los predios se inicia construcción de la Troncal de los Andes, en Chía. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/bogota/sin-todos-los-predios-se-inicia-construccion-de-la-troncal-de-los-andes-en-chia-article-841047 Melgarejo, M. (2018). Qué impactos genera la construcción de la troncal de los Andes para el municipio de Chía. Cajicá: Universidad Militar Nueva Granada. Ordoñez, K., & Parra, V. (1 de Enero de 2017). Infraestructura de transporte vial: un factor de atraso para la competitividad de Colombia en la Alianza Pacífico. Obtenido de Ciencia Unisalle: https://ciencia.lasalle.edu.co/economia/299/ Orozco, Á. (13 de Agosto de 2021). Ministerio de Transporte comprometido con el mejoramiento de la infraestructura vial para hacer realidad proyectos de los jóvenes del país. Obtenido de Ministerio de transporte: https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/10134/ministerio-de-transporte-comprometido-con-el-mejoramiento-de-la-infraestructura-vial-para-hacer-realidad-proyectos-de-los-jovenes-del-pais/ Thompson, R. (2014). Guía para la implementación de las adecuadas prácticas empresariales en Gestión Ambiental relacionada con las obras de infraestructura vial en Colombia. Sistema sostenible para obras viales. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Urrego, A. (17 de Agosto de 2021). Corredor vial Mulaló - Loboguerrero obtuvo viabilidad ambiental de la Anla para obra. Obtenido de La República: https://www.larepublica.co/economia/el-corredor-vial-mulalo---loboguerrero-obtuvo-licenciamiento-ambiental-de-la-anla-3218285 Valdivielso, A. (15 de 03 de 2022). ¿Qué son los humedales? Obtenido de iAgua: https://www.iagua.es/respuestas/que-son-humedales |
| dc.rights.uri.*.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.rights.accessrights.*.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv |
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
| dc.rights.local.spa.fl_str_mv |
Acceso abierto |
| rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Acceso abierto |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
applicaction/pdf |
| dc.coverage.sede.spa.fl_str_mv |
Campus UMNG |
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Ingeniería Civil |
| dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ingeniería |
| dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv |
Universidad Militar Nueva Granada |
| institution |
Universidad Militar Nueva Granada |
| bitstream.url.fl_str_mv |
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/41448/1/SuaCarvajalZulmaKaterine2022.pdf http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/41448/2/license.txt |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
8ca0ad19384d9c6374e344cec92528eb a609d7e369577f685ce98c66b903b91b |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional UMNG |
| repository.mail.fl_str_mv |
bibliodigital@unimilitar.edu.co |
| _version_ |
1837098389310799872 |
| spelling |
Guillén Pinto, Alexander AntonioSúa Carvajal, Zulma KaterineIngeniero Civil2022-09-14T16:58:34Z2022-09-14T16:58:34Z2022-04-08http://hdl.handle.net/10654/41448instname:Universidad Militar Nueva Granadareponame:Repositorio Institucional Universidad Militar Nueva Granadarepourl:https://repository.unimilitar.edu.coLa investigación "Análisis de las causas cualitativas del probable retraso en la ejecución del proyecto Troncal de los Andes debido a una inadecuada gestión ambiental" se enfoca en estudios que realizaron varias entidades y personas para determinar si un cuerpo de agua por el cual cruza el trazado original de la Troncal de los Andes, una de las cuatro unidades funcionales que conforman la Concesión Accesos Norte de la ciudad de Bogotá (AcceNorte), podría ser catalogado como humedal y qué implicaciones tendría en la ejecución del proyecto vial. Así mismo, incluye un pequeño análisis de las inconsistencias que hay en el proceso de licenciamiento ambiental en Colombia, como es el caso de estudios previos incompletos o ausencia de verificación de la información presentada en los estudios de impacto ambiental, antes de emitir la viabilidad de los proyectos.The research "Analysis of the qualitative causes of the probable delay in the execution of the Troncal de los Andes project due to inadequate environmental management" focuses on studies conducted by several entities and individuals to determine whether a body of water through which the original route of the Troncal de los Andes crosses, one of the four functional units that make up the Concession Accesos Norte de la ciudad de Bogotá (AcceNorte), could be classified as a wetland and what implications it would have on the execution of the road project. It also includes a brief analysis of the inconsistencies in the environmental licensing process in Colombia, such as incomplete preliminary studies or lack of verification of the information presented in the environmental impact studies before issuing the feasibility of the projects.PregradoLa recherche "Analyse des causes qualitatives du retard probable dans l'exécution du projet Troncal de los Andes en raison d'une gestion environnementale inadéquate" se concentre sur les études réalisées par diverses entités et personnes afin de déterminer si un plan d'eau traversé par le tracé original du Troncal de los Andes, l'une des quatre unités fonctionnelles qui composent la Concession Accesos Norte de la ciudad de Bogotá (AcceNorte), pourrait être classé comme zone humide et quelles en seraient les implications sur l'exécution du projet routier. Il comprend également une brève analyse des incohérences du processus d'octroi de licences environnementales en Colombie, telles que des études préliminaires incomplètes ou l'absence de vérification des informations présentées dans les études d'impact sur l'environnement avant de délivrer la viabilité des projets.applicaction/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalAcceso abiertoAnálisis de las causas cualitativas del probable retraso en la ejecución del proyecto Troncal de los Andes debido a una inadecuada gestión ambientalAnalysis of the qualitative causes of the probable delay in the execution of the Troncal de los Andes project due to inadequate environmental managementGESTION AMBIENTALIMPACTO AMBIENTALCONSTRUCCION DE CARRETERASEnvironmental ManagementEnvironmental impactEnvironmental licensingTroncal de los AndesGestión ambientalImpacto ambientalLicenciamiento ambientalTroncal de los AndesTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fIngeniería CivilFacultad de IngenieríaUniversidad Militar Nueva GranadaAccenorte S.A.S. (15 de Diciembre de 2021). Avances del proyecto. Obtenido de AcceNorte: https://accenorte.com/estado-de-la-via/avances-del-proyectoAccenorte S.A.S. (15 de Diciembre de 2021). Descripción del proyecto. Obtenido de AcceNorte: https://accenorte.com/nosotros/descripcion-del-proyectoAccenorte S.A.S. (16 de Marzo de 2022). ¿Quiénes somos? Obtenido de AcceNorte: https://accenorte.com/nosotros/quienes-somosAmbientum. (25 de 03 de 2022). El ecosistema natural. Obtenido de Ambientum: https://www.ambientum.com/enciclopedia_medioambiental/natura/el_ecosistema_natural.aspANI. (2022). Contrato de Concesión bajo el esquema de APP. Obtenido de Agencia Nacional de Infraestructura: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/hiring/21732/396//contrato_parte_general_ya.pdfANLA. (5 de Diciembre de 2018). Troncal de los Andes no afecta humedales del norte de Bogotá. Obtenido de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: https://www.anla.gov.co/ANLA. (2019). Licencia Ambiental Subdirección de Evaluación y Seguimiento. Obtenido de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: https://www.anla.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/licencia-ambientalANLA. (22 de Febrero de 2022). ABC del Licenciamiento. Obtenido de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: https://www.anla.gov.co/tramites-y-servicios/servicios/abc-del-licenciamiento-ambientalANLA. (2022). Procedimiento para la liquidación por el servicio de evaluación. Obtenido de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: http://portal.anla.gov.co/documentos/tramites_servicios/Anexo_Liquidaci%C3%B3n_por_concepto_de_Servicio_de_Evaluaci%C3%B3n.pdfANLA. (04 de Marzo de 2022). Tribunal Administrativo de Cundinamarca levantó parcialmente medida provisional para troncal de Los Andes. Obtenido de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: https://www.anla.gov.co/noticias/2106-tribunal-administrativo-de-cundinamarca-levanto-parcialmente-medida-provisional-para-troncal-de-los-andesClavijo, S. (9 de Junio de 2021). Infraestructura y concesiones: AVANCES Y DESAFÍOS. Obtenido de Cámara Colombiana de la Infraestructura: https://infraestructura.org.co/infraestructura-y-concesiones-avances-y-desafiosCormagdalena. (2022). Diques o jarillón. Obtenido de Cormagdalena: http://dc02eja.cormagdalena.gov.co/index.php?idcategoria=762Delgado, P. (19 de Marzo de 2021). ¿Luz al final de la Troncal de los Andes? Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/economia/luz-al-final-de-la-troncal-de-los-andes-article/Delgado, P. (27 de Marzo de 2021). En la Troncal de los Andes no hay un humedal: CAR. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/economia/en-la-troncal-de-los-andes-no-hay-un-humedal-car-article/Delgado, P. (17 de Marzo de 2021). La Troncal de los Andes de Chía tendrá nuevo trazado. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/economia/la-troncal-de-los-andes-de-chia-tendra-nuevo-trazado-article/Delgado, P. (25 de Marzo de 2021). Tribunal de Cundinamarca suspendió la licencia ambiental de la Troncal de los Andes. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/economia/tribunal-de-cundinamarca-suspendio-la-licencia-ambiental-de-la-troncal-de-los-andes-article/Delgado, P. (14 de Febrero de 2021). Troncal de los Andes: La historia sin fin. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/economia/troncal-de-los-andes-la-historia-sin-fin-article/Delgado, P. (16 de Febrero de 2021). Troncal de los Andes: un pulso esencial. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/economia/troncal-de-los-andes-un-pulso-esencial-article/El Espectador. (27 de Febrero de 2021). El debate ambiental por la Troncal de los Andes. Obtenido de El Espectador: https://www.youtube.com/watch?v=EeXAjvhVahQEl País. (13 de Febrero de 2020). Colombia: Vía Mulaló - Loboguerrero sigue atascada por licencia ambiental. Obtenido de Carreteras Panamericanas: https://www.carreteras-pa.com/noticias/colombia-via-mulalo-loboguerrero-sigue-atascada-por-licencia-ambiental/El País. (17 de Agosto de 2021). Vía Mulaló - Loboguerrero reduciría viaje entre Cali y Buenaventura en una hora. Obtenido de El País.com.co: https://www.elpais.com.co/valle/via-mulalo-loboguerrero-reduciria-viaje-entre-cali-y-buenaventura-en-una-hora.htmlEl Tiempo. (17 de Septiembre de 2019). Falta comprar un predio clave para la troncal de los Andes. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/bogota/falta-comprar-un-predio-clave-para-la-troncal-de-los-andes-en-chia-411954El Tiempo. (20 de Agosto de 2021). Concesión de la vía Mulaló - Loboguerrero pidió liquidar el contrato. Obtenido de El Tiempo: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/por-que-pidieron-la-liquidacion-de-contrato-de-via-mulalo-loboguerrero-612012INVIAS. (27 de Diciembre de 2021). Estado de la Red Vial. Obtenido de Instituto Nacional de Vías: https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-principal/57-estado-de-la-red-vialLondoño, S. (16 de Abril de 2017). Diez proyectos de 4G, frenados por retraso en inicio de obras. Obtenido de Portafolio: https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/diez-proyectos-de-4g-frenados-por-retraso-en-inicio-de-obras-504988Marín, A. (15 de Septiembre de 2016). Restricción de tractomulas en Chía generaría caos en Bogotá. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/bogota/restriccion-de-tractomulas-en-chia-generaria-caos-en-bogota-article-655044/Marín, A. (21 de Febrero de 2019). Sin todos los predios se inicia construcción de la Troncal de los Andes, en Chía. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/bogota/sin-todos-los-predios-se-inicia-construccion-de-la-troncal-de-los-andes-en-chia-article-841047Melgarejo, M. (2018). Qué impactos genera la construcción de la troncal de los Andes para el municipio de Chía. Cajicá: Universidad Militar Nueva Granada.Ordoñez, K., & Parra, V. (1 de Enero de 2017). Infraestructura de transporte vial: un factor de atraso para la competitividad de Colombia en la Alianza Pacífico. Obtenido de Ciencia Unisalle: https://ciencia.lasalle.edu.co/economia/299/Orozco, Á. (13 de Agosto de 2021). Ministerio de Transporte comprometido con el mejoramiento de la infraestructura vial para hacer realidad proyectos de los jóvenes del país. Obtenido de Ministerio de transporte: https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/10134/ministerio-de-transporte-comprometido-con-el-mejoramiento-de-la-infraestructura-vial-para-hacer-realidad-proyectos-de-los-jovenes-del-pais/Thompson, R. (2014). Guía para la implementación de las adecuadas prácticas empresariales en Gestión Ambiental relacionada con las obras de infraestructura vial en Colombia. Sistema sostenible para obras viales. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.Urrego, A. (17 de Agosto de 2021). Corredor vial Mulaló - Loboguerrero obtuvo viabilidad ambiental de la Anla para obra. Obtenido de La República: https://www.larepublica.co/economia/el-corredor-vial-mulalo---loboguerrero-obtuvo-licenciamiento-ambiental-de-la-anla-3218285Valdivielso, A. (15 de 03 de 2022). ¿Qué son los humedales? Obtenido de iAgua: https://www.iagua.es/respuestas/que-son-humedalesCampus UMNGORIGINALSuaCarvajalZulmaKaterine2022.pdfSuaCarvajalZulmaKaterine2022.pdfEnsayoapplication/pdf1059625http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/41448/1/SuaCarvajalZulmaKaterine2022.pdf8ca0ad19384d9c6374e344cec92528ebMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83420http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/41448/2/license.txta609d7e369577f685ce98c66b903b91bMD5210654/41448oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/414482022-09-14 11:58:35.672Repositorio Institucional UMNGbibliodigital@unimilitar.edu.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 |